发包人未如约付款导致工期拖延,索偿时要收集哪些证据?
1、书面催告发包人限期支付工程款。
2、如发包人逾期未予支付,承包商准备停工,应向发包人发出停工通知书,通知书要载明停工的具体时间。
3、与此同时,对现场的设备设施以及未使用的各项材料进行统计拟出清单,请监理或者甲方代表签字确认,形成索取机械费、材料费的证据资料。
4、复工时注意与对方共同确认具体的复工时间的证据资料。
5、能够证明承包人停工损失相关资料。通常具体而言,承包人都可以要求赔偿以下费用:
(1)人工费损失。如停工、窝工的工人工资;工人低生产效率的损失;膳食补贴、工器具费用、各种管理费等相关人工费用损失。遇到相关问题,欢迎联系章浩律师,手机:13813082499
@章浩律师简介:男,法学学士,副主任,中华全国律师协会会员。2014年通过司法考试,2016年2月获得律师执业证。独立处理诉讼业、非诉讼业法律事务,代理多起合同纠纷,...More>>
·交警扣车的法律依据
交警扣车的法律依据根据《道路交通事故处理程序规定》第二十八条第一款,“因收集证据的需要,公安机关交通管理部门可以扣留事故车辆及机动车行驶证......
·要求轮流抚养协议起诉会得到法院支持吗?
要求轮流抚养协议起诉会得到法院支持吗?在夫妻双方离婚时,会对孩子的抚养权归属问题作出商议,一般来说,子女的抚养权归一方所有,另一方则按月支付......
·离婚孩子抚养到多大 离婚后怎么支付子女抚养费
对于未成年孩子,父母需要进行抚养,不然孩子可能就会无法健康的成长,甚至还有死亡的危险。但这也不是说父母抚养孩子就是一辈子的事情,毕竟孩子也有......
·嫌疑人拒绝辩护的情形有哪些?
嫌疑人拒绝辩护的情形有哪些?1、犯罪嫌疑人、被告人拒绝辩护人为其辩护。法律根据是刑事诉讼法第四十三条的规定:在审判过程中被告人可以拒绝辩护人继......
·判离婚后多少时间可以登记结婚
判离婚后多少时间可以登记结婚一、判离婚后多少时间可以登记结婚这要区分情况进行说明。判决离婚后,如果是一审判决,最早在判决生效后,即第十......
·贩卖毒品哪些情形会判处死刑
一、贩卖毒品哪些情形会判处死刑可以判死刑的量因毒品种类不同而异,达到以下量的可以判死刑(注意:是“可以”判死刑,不是必然判死刑):1、鸦片1000克......
·员工不签劳动合同可以吗?
员工不签劳动合同可以吗不可以。企业应当与不愿意签订劳动合同的员工终止劳动关系。《劳动合同法》规定,用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与......
·法律规定商标侵权的几种行为
商标侵权的几种行为《中华人民共和国商标法》第五十二条,规定了五种侵犯注册商标专用权:1、未经商标注册人的许可,在同一种商品或者类似商品上使用......
·信用卡恶意透支判断标准是怎样的
一、信用卡恶意透支判断标准是怎样的1、我国法律对“恶意透支”增加了两个限制条件:一是发卡银行的两次催收;二是超过三个月没有归还所欠款项。这里......
·关于司法鉴定的有效期是多久
关于司法鉴定可能您比较熟知的就是亲子鉴定,尸检等情况。各地的司法鉴定机构在接收到当事人的司法鉴定申请以后,肯定是会给当事人最终下达一份司法鉴......
·建筑安装工程工期拖延怎么索赔?
建筑安装工程工期拖延怎么索赔?一、建筑安装工程工期拖延怎么索赔建筑安装工程的工期疲拖延的,建房单位可以要求施工单位按合同约定赔偿,如果没......