测绘合同
承揽方(乙方): 签订地点:
根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国测绘法》和有关法律法规,经甲、乙双方
协商一致签订本合同。
第一条 测绘范围(包括测区地点、面积,测区地理位置等):
第二条 测绘内容(包括测绘项目和工作量等):
第三条 执行技术标准:
┌────┬────────┬─────────┬──────────┐
│序 号 │ 标准名称 │ 标准代号 │ 标准等级 │
├────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │
└────┴────────┴─────────┴──────────┘
其它技术要求:
第四条 测绘工程费:
1.取费依据:
2.取费项目及工程总价款:
┌───┬───────┬──────┬───────┬───────┐
│序号 │ 项目名称 │ 工作量 │ 单价(元) │ 合计(元) │
├───┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │
├───┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │
├───┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │
├───┴───────┴──────┴───────┴───────┤
│ 工程总价款: │
└──────────────────────────────────┘
第五条 甲方的义务
1.自本合同签订之日起__日内向乙方提交有关资料和提出技术要求。
2.自接到乙方编制的技术设计书之日起__日内完成技术设计书的审定工作。
3.应当负责保证乙方的测绘队伍顺利进入现场工作,并对乙方进场人员的工作、生活提供必要的
条件。
第六条 乙方的义务
1.自收到甲方的有关资料和技术要求之日起,根据甲方的有关资料和技术要求于__日内完成技
术设计书的编制,并交甲方审定。
2.自收到甲方对技术设计同意实施的审定意见之日起__日内组织测绘队伍进场作业。
3.乙方应当根据技术设计书要求按合同工期确保测绘项目完成。
第七条 测绘项目完成工期
┌────┬────────┬─────────┬──────────┐
│序号 │ 测绘项目 │ 完成时间 │ 备注 │
├────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │
└────┴────────┴─────────┴──────────┘
全部成果应于____年__月__日前交甲方验收。
第八条 乙方应当于全部成果交付前五日通知甲方,甲方应自接到通知之日起__日内完成验收。
第九条 对乙方测绘成果的所有权、使用权和著作权归属的约定:
第十条 测绘工程费支付日期和方式
1.自合同签订之日起__日内甲方向乙方支付定金人民币___元。
2.____年__月__日前甲方向乙方支付工程价款人民币___元。
3.____年__月__日前再向乙方支付工程价款人民币___元。
4.自测绘成果验收合格之日起__日内甲方应向乙方结清全部工程总价款的余额。
第十一条
1. 自测绘工程费全部结清之日起__日内,乙方向甲方交付成果(见下表)
┌───┬───────┬──────┬───────┬───────┐
│序号 │ 成果名称 │ 规格 │ 数量 │ 时间 │
├───┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │
├───┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │
├───┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │
└───┴───────┴──────┴───────┴───────┘
第十二条 甲方违约责任
1.合同签订后,乙方未进入现场工作前由于工程停止而终止合同时,甲方无权请求返还定金;乙
方已进入现场工作,完成的工作量在50%以内时,甲方应支付工程总价款的50%;完成工作量超过
50%时,则甲方应支付工程总价款的100%。
2.甲方未给乙方提供必要的工作条件而造成停、窝工时,甲方应付给乙方停、窝工费,停、窝工
费按合同约定的平均工日产值计算,同时工期顺延。
3.甲方未按期支付乙方工程费,应按延误天数和当时银行贷款利率,向乙方支付违约金。
4.对于乙方提供的图纸等资料以及属于乙方的测绘成果,甲方有义务保密,不得向第三方提供或
用于本合同以外的项目,否则乙方有权对因此造成的损失追究责任。
第十三条 乙方违约责任
1.合同生效后,如乙方擅自中途停止或解除合同,乙方应向甲方双倍返还定金。
2.乙方未能按合同规定的日期提交测绘成果时,应向甲方偿付拖期损失费,每天的拖期损失费按
本合同约定的工程总价款的1%计算。
3.乙方提供的测绘成果质量不合格,乙方应负责无偿给予重测或采取补救措施,以达到质量要
求。因测绘成果不符合合同约定的要求(而又非甲方提供的图纸资料原因所致)造成后果时,乙方应对
因此造成的直接损失负赔偿责任,并承担相应的法律责任(由于甲方提供的图纸资料原因产生的责任由
甲方自己负责)。
4.对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的测绘成果,乙方有义务保密,不得向第三方转
让,否则,甲方有权对因此造成的损失追究责任。
第十四条 由于不可抗力,致使合同无法履行时,双方应按有关法律规定及时协商处理。
第十五条 其它约定:
第十六条 本合同执行过程中的未尽事宜,双方应本着实事求是友好协商的态度加以解决。双方协
调一致的,签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。
第十七条 因合同执行过程中双方发生纠纷,可由双方协商解决或由双方主管部门调解,若达不成
协议,双方同意就本合同产生的纠纷向__仲裁委员会申请仲裁(当事人双方不在合同中约定仲裁机构
的,事后又没有达成书面仲裁协议的,可向有管辖权的人民法院起诉)。
第十八条 附则
1.本合同由双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章即生效。全部成果交接完毕和测绘工程费
结算完成后,本合同终止。
2.本合同一式__份,甲、乙方各执__份。
┌───┬─────────────┬───┬────────────┐
│ │单位地址: │ │单位地址: │
│ 委 ├─────────────┤ 承 ├────────────┤
│ │邮政编码: │ │邮政编码: │
│ 托 ├─────────────┤ 揽 ├────────────┤
│ │电话: │ │电话: │
│ 方 ├─────────────┤ 方 ├────────────┤
│ │开户银行: │ │开户银行: │
│ ├─────────────┤ ├────────────┤
│ │银行帐号: │ │银行帐号: │
└───┴─────────────┴───┴────────────┘
委托方单位名称(盖章) 承揽方单位名称(盖章)
法定代表人 法定代表人
或委托代理人(签字) 或委托代理人(签字):
合同订立时间: 年 月 日
遇到相关问题,欢迎联系章浩律师,手机:13813082499
@章浩律师简介:男,法学学士,副主任,中华全国律师协会会员。2014年通过司法考试,2016年2月获得律师执业证。独立处理诉讼业、非诉讼业法律事务,代理多起合同纠纷,...More>>
·如何认定劳动关系?
如何认定劳动关系??第一,当事人之间实际存在劳动行为。在判断是否存在劳动行为时,主要从以下几个方面进行:是否存在用人单位支付劳动者的劳动报酬或......
·在我国一审开庭民事判决时间一般是多久?
在我国一审开庭民事判决时间一般是多久?一、在我国一审开庭民事判决时间一般是多久?1、《民事诉讼法》第一百四十六条规定“人民法院适用简易程......
·哪些情况下不准许男女结婚
男女申请办理结婚登记,首先要建立在双方自愿的基础上,否则就会导致婚姻是可以被撤销的。之后,申请结婚登记的男女还要满足规定的结婚条件,需要注意......
·多次骗取少量财物会被判刑吗?
多次骗取少量财物会被判刑吗?多次骗取少量财物不会被判刑,一般的诈骗行为都是按涉案金额来判断的。虽涉案多次,如果达不到当地刑事立案标准的,仍不能......
·在我国下班路上发生交通事故算工伤吗?
在我国下班路上发生交通事故算工伤吗?依据《工伤保险条例》有关规定,在上下班途中,受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车......
·在高速公路倒车一般会扣多少
在高速公路倒车一般会扣多少分一、在高速公路倒车一般会扣多少分高速倒车一次记12分。“去年黄金周期间,发生在高速公路的各类事故中,因驾驶人在高速......
·贩毒无罪辩护的要点有哪些?
贩毒无罪辩护的要点有哪些?一、贩毒无罪辩护的要点有哪些?现在毒品案件中,涉及到软性毒品的案件日益增加。不管是海洛因或者甲基苯丙胺,还是软性......
·犯罪未遂诈骗的处罚是什么?
犯罪未遂诈骗的处罚是什么?《刑法》第二百六十六条规定:诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或......
·刑期从什么时候开始算?
刑期从什么时候开始算我国《刑事诉讼法》对罪犯的起始刑期的规定如下:第四十四条拘役的刑期,从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的,羁押一......
·刑事诉讼中的监视居住规定有哪些?
刑事诉讼中的监视居住规定有哪些?一、刑事诉讼中的监视居住规定有哪些?《刑事诉讼法》第七十四条规定,人民法院、人民检察院和公安机关对符合逮......