什么是工程发包人要承担的责任？

  什么是工程发包人要承担的责任？
  一个工程项目从开始到结束需要一个漫长的过程，一般来说，项目方会与施工方签订一份工程承包协议，在此过程中，项目方为发包方，而施工方则为承包方。承包方的责任是保障项目实施的质量和进度，那什么是工程发包人要承担的责任呢?下面请跟随我们一起来了解一下。
  
  一、什么是工程发包人要承担的责任?
  
  1、做好施工前的一切准备工作，确保建设承包单位准时进入施工现场。《民法典》规定，发包人未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并要求停工、窝工损失赔偿。
  
  2、向承包人提供符合质量的材料、设备，因提供的材料质量存在瑕疵和提供的设备不符合要求而延误工期，造成质量责任的，应承担责任。
  
  3、对工程质量、进度进行检查。《民法典》规定，发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下，可以随时对作业进行进度、质量进行检查。
  
  4、组织验收。建设工程竣工后，发包人应及时组织验收。《民法典》规定，建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准进行验收。
  
  5、支付价款，接收工程。
  
  6、交付使用。发包方对承包方完成的建设工程项目，经验收合格，支付价款后应及时交付使用，发挥建设工程效益。
  
  二、工程项目承包人要承担的责任
  
  建设工程承包人在合同履行过程中，应承担以下责任：
  
  1、按照合同约定的日期准时进入施工现场，按期开工。
  
  承包人按照合同约定的日期准时进入施工现场，按期开工是确保按时竣工的第一步。承包人应在进入施工现场前做好开工的一切前期工作，如施工方案、原材料、设备的采购、管理、使用、场地的平整、施工必备的水、电、道路的畅通等。
  
  2、接受发包人的监督。《民法典》第七百九十七条规定“发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下，可以随时对作业进度、质量进行检查。”
  
  3、确保建设工程质量达到合同约定的标准。《民法典》第八百零一条规定“因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应承担违约责任”。《民法典》第八百零二条规定“因承包人的原因致使建设工程在合理使用期内造成人身和财产损害的，承包人应当承担损害赔偿责任。”
  
  4、发包人经检验验收未按期付款，承包人可以催告，经催告仍不付款的，凡可折价、拍卖的工程，承包人可以诉请人民法院解决，确保自身利益不受损失。
  
  在建设某个项目时，承包人与发包人会就工程施工中的一些事项签订工程承包合同。项目发包人在签订合同时应了解什么是工程发包人的责任，在承包方进场施工前，应提前将工作做好，让施工方顺利进场施工，同时，发包方在项目建设中还应起到监督管理的作用，将质量合格的材料提供给承包方，如果是因为发包方未尽到义务导致的工程进度变慢等情况，应由发包方自行负责。
  
  
  
  

#章浩律师简介：男，法学学士，副主任，中华全国律师协会会员。2014年通过司法考试，2016年2月获得律师执业证。独立处理诉讼...More>>