章浩律师
债权债务婚姻家庭合同协议公司法务
房产买卖侵权赔偿刑事辩护联系我们
首页 >>法律知识

测绘合同

    委托方(甲方):                合同编号:
  承揽方(乙方):                签订地点:
  
  根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国测绘法》和有关法律法规,经甲、乙双方
  协商一致签订本合同。
  第一条 测绘范围(包括测区地点、面积,测区地理位置等):
  
  第二条 测绘内容(包括测绘项目和工作量等):
  
  第三条 执行技术标准:
  ┌────┬────────┬─────────┬──────────┐
  │序 号 │ 标准名称   │ 标准代号    │   标准等级   │
  ├────┼────────┼─────────┼──────────┤
  │    │        │         │          │
  ├────┼────────┼─────────┼──────────┤
  │    │        │         │          │
  ├────┼────────┼─────────┼──────────┤
  │    │        │         │          │
  └────┴────────┴─────────┴──────────┘
  其它技术要求:
  第四条 测绘工程费:
  1.取费依据:
  
  2.取费项目及工程总价款:
  ┌───┬───────┬──────┬───────┬───────┐
  │序号 │ 项目名称  │ 工作量  │ 单价(元) │ 合计(元) │
  ├───┼───────┼──────┼───────┼───────┤
  │   │       │      │       │       │
  ├───┼───────┼──────┼───────┼───────┤
  │   │       │      │       │       │
  ├───┼───────┼──────┼───────┼───────┤
  │   │       │      │       │       │
  ├───┴───────┴──────┴───────┴───────┤
  │ 工程总价款:                           │
  └──────────────────────────────────┘
  第五条 甲方的义务
  1.自本合同签订之日起__日内向乙方提交有关资料和提出技术要求。
  2.自接到乙方编制的技术设计书之日起__日内完成技术设计书的审定工作。
  3.应当负责保证乙方的测绘队伍顺利进入现场工作,并对乙方进场人员的工作、生活提供必要的
  条件。
  第六条 乙方的义务
  1.自收到甲方的有关资料和技术要求之日起,根据甲方的有关资料和技术要求于__日内完成技
  术设计书的编制,并交甲方审定。
  2.自收到甲方对技术设计同意实施的审定意见之日起__日内组织测绘队伍进场作业。
  3.乙方应当根据技术设计书要求按合同工期确保测绘项目完成。
  第七条 测绘项目完成工期
  ┌────┬────────┬─────────┬──────────┐
  │序号  │ 测绘项目   │ 完成时间    │   备注     │
  ├────┼────────┼─────────┼──────────┤
  │    │        │         │          │
  ├────┼────────┼─────────┼──────────┤
  │    │        │         │          │
  ├────┼────────┼─────────┼──────────┤
  │    │        │         │          │
  └────┴────────┴─────────┴──────────┘
  全部成果应于____年__月__日前交甲方验收。
  第八条 乙方应当于全部成果交付前五日通知甲方,甲方应自接到通知之日起__日内完成验收。
  第九条 对乙方测绘成果的所有权、使用权和著作权归属的约定:
  
  第十条 测绘工程费支付日期和方式
  1.自合同签订之日起__日内甲方向乙方支付定金人民币___元。
  2.____年__月__日前甲方向乙方支付工程价款人民币___元。
  3.____年__月__日前再向乙方支付工程价款人民币___元。
  4.自测绘成果验收合格之日起__日内甲方应向乙方结清全部工程总价款的余额。
  第十一条
  1. 自测绘工程费全部结清之日起__日内,乙方向甲方交付成果(见下表)
  ┌───┬───────┬──────┬───────┬───────┐
  │序号 │ 成果名称  │ 规格   │  数量   │  时间   │
  ├───┼───────┼──────┼───────┼───────┤
  │   │       │      │       │       │
  ├───┼───────┼──────┼───────┼───────┤
  │   │       │      │       │       │
  ├───┼───────┼──────┼───────┼───────┤
  │   │       │      │       │       │
  └───┴───────┴──────┴───────┴───────┘
  第十二条 甲方违约责任
  1.合同签订后,乙方未进入现场工作前由于工程停止而终止合同时,甲方无权请求返还定金;乙
  方已进入现场工作,完成的工作量在50%以内时,甲方应支付工程总价款的50%;完成工作量超过
  50%时,则甲方应支付工程总价款的100%。
  2.甲方未给乙方提供必要的工作条件而造成停、窝工时,甲方应付给乙方停、窝工费,停、窝工
  费按合同约定的平均工日产值计算,同时工期顺延。
  3.甲方未按期支付乙方工程费,应按延误天数和当时银行贷款利率,向乙方支付违约金。
  4.对于乙方提供的图纸等资料以及属于乙方的测绘成果,甲方有义务保密,不得向第三方提供或
  用于本合同以外的项目,否则乙方有权对因此造成的损失追究责任。
  第十三条 乙方违约责任
  1.合同生效后,如乙方擅自中途停止或解除合同,乙方应向甲方双倍返还定金。
  2.乙方未能按合同规定的日期提交测绘成果时,应向甲方偿付拖期损失费,每天的拖期损失费按
  本合同约定的工程总价款的1%计算。
  3.乙方提供的测绘成果质量不合格,乙方应负责无偿给予重测或采取补救措施,以达到质量要
  求。因测绘成果不符合合同约定的要求(而又非甲方提供的图纸资料原因所致)造成后果时,乙方应对
  因此造成的直接损失负赔偿责任,并承担相应的法律责任(由于甲方提供的图纸资料原因产生的责任由
  甲方自己负责)。
  4.对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的测绘成果,乙方有义务保密,不得向第三方转
  让,否则,甲方有权对因此造成的损失追究责任。
  第十四条 由于不可抗力,致使合同无法履行时,双方应按有关法律规定及时协商处理。
  第十五条 其它约定:
  第十六条 本合同执行过程中的未尽事宜,双方应本着实事求是友好协商的态度加以解决。双方协
  调一致的,签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。
  第十七条 因合同执行过程中双方发生纠纷,可由双方协商解决或由双方主管部门调解,若达不成
  协议,双方同意就本合同产生的纠纷向__仲裁委员会申请仲裁(当事人双方不在合同中约定仲裁机构
  的,事后又没有达成书面仲裁协议的,可向有管辖权的人民法院起诉)。
  第十八条 附则
  1.本合同由双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章即生效。全部成果交接完毕和测绘工程费
  结算完成后,本合同终止。
  2.本合同一式__份,甲、乙方各执__份。
  ┌───┬─────────────┬───┬────────────┐
  │   │单位地址:        │   │单位地址:       │
  │ 委 ├─────────────┤ 承 ├────────────┤
  │   │邮政编码:        │   │邮政编码:       │
  │ 托 ├─────────────┤ 揽 ├────────────┤
  │   │电话:          │   │电话:         │
  │ 方 ├─────────────┤ 方 ├────────────┤
  │   │开户银行:        │   │开户银行:       │
  │   ├─────────────┤   ├────────────┤
  │   │银行帐号:        │   │银行帐号:       │
  └───┴─────────────┴───┴────────────┘  
  委托方单位名称(盖章)           承揽方单位名称(盖章)
  
  法定代表人                 法定代表人
  或委托代理人(签字)            或委托代理人(签字):
  
  合同订立时间:     年  月  日
总结:委托方(甲方):                合同编号:  承揽方(乙方):                签订地点:    根据《中华人...#南京律师 #南京债务律师 #南京离婚律师 #南京刑事律师 #www.nj64.com
章浩律师

副主任 主办律师 执业8年 34岁

13813082499

#章浩律师简介:男,法学学士,副主任,中华全国律师协会会员。2014年通过司法考试,2016年2月获得律师执业证。独立处理诉讼...More>>

·证人为出庭作证需要满足哪些条件?
      证人为出庭作证需要满足哪些条件?1.证人出庭作证时,应当出示表明其身份的证件。为了查明案件事实,人民法院必须按照行政诉讼法的要求,对案件涉及的所有证据进行细致、深入的审查,尽最大可能识......


·不服刑事判决申请检察院抗诉是否有时效
      一、不服刑事判决申请检察院抗诉是否有时效?不服法院判决,向检察院申请抗诉有时效。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十九条 被害人及其法定代理人不服地方各级人民法院第一审的......


·税务行政诉讼如何提起?
      税务行政诉讼如何提起?税务行政诉讼的提出可以由个人结合实际提交有关材料来办理,具体情况如下:(一)受案范围:1、行政诉讼是有受案范围的,不是所有的行政争议都可以通过诉讼来解决;2、人民法......


·解除劳动关系证明丢了怎么办
      解除劳动关系证明丢了怎么办一、解除劳动关系证明丢了怎么办1、给原用人单位写出书面申请,请求补发解除劳动合同证明。2、单位拒绝办理,以该理由向当地劳动仲裁机构申诉。3、劳动仲裁的......


·正当防卫的条件有什么2023
      正当防卫成立的条件有五个:(一)、须有不法侵害行为,且不法侵害必须是实际存在的,这是正当防卫成立的起因条件。所谓不法侵害行为,是指客观上发生的社会危害行为。而社会危害行为是指行为人主......


·更换公司法人有补偿金吗?
      公司法人是企业的一种组织形式。我国规定的公司法人设立人不限,以盈利为目的,作为企业的法定代表人,公司法人的重要性不言而喻。不过某些工作的朋友可能会遇到这种问题,公司法人变更的话,公......


测绘合同
章浩律师
副主任 主办律师 执业8年 34岁
13813082499
www.nj64.com

长按识别二维码,加好友

章浩律师
©Copyright 2007-2022
首页.|.律师简介.|.法律咨询.|.联系方法
联系电话:13813082499